简易建筑施工合同1发包方：________________承包方：________________签约时间：__________________签约地点：__________________为了保证下面是小编为大家整理的简易建筑施工合同,菁华2篇（精选文档）,供大家参考。

简易建筑施工合同1

发包方：________________承包方：________________

签约时间：__________________签约地点：__________________

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《建筑法》及其他法律法规

，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：____________

二、建筑面积(工程形式)：____________

三、施工地点：________________

四、工期：1、开工：______年______月______日;

2、竣工：______年______月______日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________

六、工程质量标准：________

七、工程价款：共计人民币_____元 。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的______%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的______%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用。

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、本合同条款的组成部分，本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。

发包方：____________ 承包方：____________

委托代理人：_________ 委托代理人：_________

日期：______年______月______日 日期：______年______月______日

简易建筑施工合同2

建筑工程施工合同 （以下简称甲方） 甲方： 乙方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称： 地点：二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一*等开工条件。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、安全及保修乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院**。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：代表: 代表：年 月 日